Иск о взыскании неустойки по договору подряда

Вернуться к списку
Скачать документ

В [наименование арбитражного суда,

в который подается заявление]

 

Истец: [наименование юридического лица]

адрес: [вписать нужное]
телефон/факс: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

 

Ответчик: [наименование юридического лица]

адрес: [вписать нужное]
ИНН (если известно): [вписать нужное]
ОГРН (если известно): [вписать нужное]

 

Исковое заявление
о взыскании неустойки по договору подряда

 

Между [наименование] (Истец, Заказчик) и [вписать нужное] (Ответчик, Исполнитель) заключен договор подряда от [число, месяц, год] N [вписать нужное].

В соответствии с условиями договора Исполнитель принял на себя обязательства по выполнению [вид работ].

Договором установлена стоимость работ и срок выполнения работ с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

В соответствии с пунктом [вписать нужное] договора Исполнитель передает Заказчику по акту сдачи-приемки результат выполненных работ в течение [вписать нужное] дней после даты завершения работ, указанной в договоре.

Договором установлена ответственность Исполнителя за нарушение сроков сдачи работ в виде пени в размере [значение] % от суммы договора за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчика) определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 330 ГК РФ в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в том числе при просрочке исполнения, должник обязан уплатить кредитору неустойку, определенную законом или договором.

На момент подачи иска просрочка исполнения со стороны Ответчика составила [значение] дней с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. Договор ответчиком не исполнен, работы не выполнены, договор не признан незаключенным и не расторгнут.

В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались].

На основании изложенного, руководствуясь ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 125, 126 АПК РФ,

 

прошу:

 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере [значение] рублей за период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] по договору подряда N [вписать нужное] от [число, месяц, год].

 

Приложение:

1. Уведомление о вручении копии заявления Ответчику.

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

3. Копия договора подряда.

4. Расчет неустойки.

5. Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления.

7. Документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются.

 

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

 

[число, месяц, год]

 



Иск о взыскании неустойки по договору подряда
вверх